COMUNE DI …………
PROVINCIA DI …………
Lavori di …………
Impresa: …………
Contratto data ………… n° rep. ………… registrato a ………… in data …………
Importo contrattuale dei lavori euro ……… al netto del ribasso d’asta del ……%
Atto di sottomissione data ……… n° rep. ……… registrato a ……… in data ………
Importo contrattuale dei lavori euro ……… al netto del ribasso d’asta del ……%
Certificato di ultimazione dei lavori
(Art. 199 del D.P.R. 207/2010)
Il giorno ………… del mese di ………… dell’anno duemila…………, il sottoscritto ………… direttore dei lavori,
Visto il verbale di consegna dei lavori in data ………… che fissava il termine di consegna il …………;
Visto il verbale di sospensione dei lavori in data …………;
Visto il verbale di ripresa dei lavori in data ………… che fissava il nuovo termine il …………;
Visto l’art. 199 del D.P.R. 207/2010,
VISTA la nota prot. n° ………… in data ………… con la quale l’impresa ha comunicato l’avvenuta ultimazione dei lavori,
previo avviso trasmesso all’impresa appaltatrice con nota prot. n° ………… in data …………, è convenuto in …………, dove alla presenza del Sig. …………, legale rappresentante dell’impresa appaltatrice e in contraddittorio ha proceduto a un attento sopralluogo, rilevando ………….
In seguito ai riscontri eseguiti
Certifica
che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno ………… e, pertanto, in tempo utile.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.
L’impresa appaltatrice
Il direttore dei lavori
Visto: Il responsabile del procedimento