GEMEENTE VAN ............
PROVINCIE VAN …………
Werken van ............
Bedrijf: ............
Contractdatum ............ nr. Rep. ………… geregistreerd in ………… op …………
Certificaat van regelmatige uitvoering
De ondergetekende projectleider …………
Gezien de kunst. 141 van Wetsbesluit 163/2006;
Overwegende dat het inspectiebezoek is uitgevoerd op ………… volgend op het bericht met een aantekening …………
Aangezien de heren het bezoek bijwoonden:
………………………………., als projectmanager
………………………………., als vertegenwoordiger van het bedrijf
………………………………., in de hoedanigheid van ……………………
………………………………., in de hoedanigheid van ……………………
De ondergetekende volgt de resultaten van het bezoek en het visum:
– alle wet- en regelgeving met betrekking tot openbare werken;
– het initiële project, opgesteld op ………… door …………, goedgekeurd op de datum met resolutie van ………… n° …………, dat de volgende kosten voorzag:
(voer het economische kader van het oorspronkelijke project in)
– de aanvullende taxatie d.d. ………… van …………, goedgekeurd op datum met besluit van ………… nr. …………, met kostenraming:
(voeg het economische kader van het oorspronkelijke project van de taxatie(s) in, indien van toepassing)
– dat de werken werden gefinancierd met een lening van de Cassa DD.PP. gecontracteerd door de gemeente ………….., met resolutie van ……….. n°………………, ingeschreven bij de Rekenkamer op …… onder reg…….. fg…………vanaf … …;
– dat naar aanleiding van een aanbesteding (geef het type inschrijving aan) de werken werden gegund aan het bedrijf vermeld in het opschrift, met een vermindering van .........;
– dat het contractuele bedrag, na aftrek van de korting van ......%, was gelijk aan euro ......... en geregistreerd op datum ......... onder nr. .......
De werken die na de aanvullende taxatie zijn toegelaten, na aftrek van dezelfde korting, zijn gelijk aan Euro ………… volgens de desbetreffende akte van inlevering die werd bedongen op ......... en geregistreerd op ..... .... Onder geen. ......;
– dat ter afsluiting van het voorgaande het schema van toegestane uitgaven als volgt is:
• voor het hoofdcontract euro …………
• maatwerk, netto euro …………
• carrosserie euro …………
Ze tellen op € ............
• bij akte van afgifte van de varianttaxatie
Totaal euro …………
– dat de notulen van de nieuwe prijzen geregistreerd op .......... op nr. .......... vol. ………… zijn goedgekeurd ……………….
– die volgens art. ………… van het contract heeft de vennootschap een definitieve storting gedaan van euro ………… met ontvangstbewijs gedateerd ………… nr. ……… op ………….
De borgtocht is gevestigd door borgtocht door ………… met akte …………;
– dat de werken zijn opgeleverd op ………… volgens het rapport op dezelfde datum;
– dat de duur voorzien door het contract ………… dagen is, dus verstrijkt op …………;
– dat de firma tijdens de uitvoering van de werken om een verlenging van ………… dagen heeft gevraagd, die de aanbestedende overheid heeft toegestaan voor een bedrag van ………… dagen, zoals blijkt uit brief prot. nr. ………… gedateerd ………;
– die voortvloeit uit de beschikbare documentatie dat er in de volgende dagen klimatologische schorsingen waren (of periodes): …… en voor een totaal van …… dagen;
– dat er ook stakingen waren van landelijke en/of regionale aard op dagen ………… en dat is voor nog een aantal dagen ………….
– dat de volgende schorsingen uiteindelijk werden bevolen door de fabrieksleiding, zoals blijkt uit specifieke rapporten:
van ……… tot ……… voor dagen ………;
– dat er tijdens de uitvoering van de werken schade door overmacht is ontstaan, vastgesteld aan de hand van een proces-verbaal van ………… n° ………… om redenen …………
– dat als gevolg van de toegekende verlengingen en de schorsingen om redenen die niet afhankelijk zijn van de onderneming, de voltooiingstermijn bepaald door het hoofdcontract wordt verplaatst naar …………;
– dat de voltooiing van de werken werd vastgesteld op ............... volgens het attest dat gezamenlijk werd opgesteld tussen de onderneming en de werkleider, en dus in goede tijd. (Of, indien te laat: met n° ...... dagen vertraging, wat aanleiding gaf tot het opleggen van een boete in de definitieve stand van euro ...................... .........);
– dat er geen onderaanneming heeft plaatsgevonden tijdens de uitvoering van de werken (anders: De aannemer heeft, zoals aangekondigd in de offerte voor de aanbesteding, het volgende uitbesteed …………);
– dat alle ter zake geldende bepalingen zijn nageleefd, waarvan de wettelijk vereiste documentatie bij de documenten is gevoegd (kopie van onderaannemingsovereenkomsten; kopie van ontvangstbewijzen voor betalingen aan onderaannemers etc) .;
– dat de onderneming haar werknemers heeft verzekerd bij ……… van de provincie ……… met polis nr. …… ingaande op ……… en eindigend op ………;
– dat het bedrijf moet worden beschouwd als in overeenstemming met de sociale zekerheids- en welzijnsinstellingen, volgens een kopie van de aangetekende brief ………… gedateerd …………, verzonden overeenkomstig de circulaire van het Ministerie van Openbare Werken, nr. 1498 van 15-2-1952, waarop niet binnen de gestelde termijnen is gereageerd;
– dat er zich tijdens de uitvoering van de werken geen ongevallen hebben voorgedaan (zo niet, maak dan een beschrijving);
- dat niet blijkt dat de vennootschap het bedrag van haar vorderingen heeft gecedeerd of volmachten of volmachten heeft afgegeven ten gunste van derden (zo niet, geef een omschrijving: de vennootschap blijkt haar vorderingen te hebben gecedeerd aan .......... bij akte van .........; alles werd erkend door de administratie, volgens mededeling nr. ......... gedateerd .........);
– dat de eindstand is opgemaakt door de werfleider op en totaliseert: (voer de eindtoestand in) ……………;
– dat de onderneming het boekhoudregister zonder voorbehoud heeft ondertekend;
– dat het niet nodig was om de ad opponendum-berichten te publiceren of dat de ad opponendum-berichten naar behoren werden gepubliceerd in het pretoriaanse register van de gemeenten van ………… en dat de prefectuur van ………… met aantekening nr. ………… d.d. ………… verklaarde geen klachten te hebben ingediend;
– dat de werken volledig controleerbaar zijn;
– dat de werken vakkundig zijn uitgevoerd met goede materialen, in overeenstemming met het project en de goedgekeurde varianten, behoudens kleine wijzigingen binnen de grenzen van de discretionaire bevoegdheid van de directie van de werken en in goede staat van onderhoud verkeren en onderhoud;
– dat het bedrijf naar behoren heeft voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit het contract en uit de opdrachten en instructies die tijdens de looptijd door de bedrijfsleiding zijn gegeven;
– dat alle afzonderlijke categorieën verrichte werkzaamheden in alle opzichten in overeenstemming zijn met de boekingen die op de boekhoudbescheiden zijn gemaakt;
– dat in de boekhouding van de werken de aannemingsprijzen en de later overeengekomen en goedgekeurde prijzen regelmatig en alleen werden toegepast;
– dat de technisch-boekhoudkundige regelmatigheid is vastgesteld door controle van de rekeningen;
– dat er geen relevante fouten zijn gevonden. De bescheiden aanpassingen komen overeen met euro ………… die in mindering worden gebracht op de eindstand. Daarom is de eindafrekening als volgt:
– bedrag uit bouwtoezicht euro ………… +
– afname door bescheiden aanpassingen eurotellingen …………
– aftrek kleine gebreken euro …………
– aangepast bedrag van de eindafrekening euro …………
– aftrekken van de betaalde voorschotten euro …………
– uit voorzorg aftrekken voor een vordering tot schadevergoeding euro …………
– als boete in mindering brengen wegens vertraging euro …………
Resterend krediet van de onderneming euro …………
certifica
dat de bovengenoemde werken uitgevoerd door het bedrijf ………… met contract ………… naar behoren zijn uitgevoerd en het nettobedrag van euro ………… betalen
Waarvan aftrekken van het bedrag van de voorschotten van euro …………
Het nettokrediet van de onderneming blijft in …………, dat, met uitzondering van de superieure goedkeuring van dit certificaat, aan de onderneming kan worden betaald.
Gelezen, bevestigd en ondertekend op ………… op …………
Voor de onderneming
Voor de aanbestedende dienst
Beheer van werken
Visa: de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure