Autorité de surveillance des travaux publics
SECTE. A - Données générales sur le contrat
A1 - Registre du pouvoir adjudicateur (1)
Dénomination :
Nature juridique
Code de la station contractante:
(1) S'il n'a pas encore été envoyé à l'Observatoire, joindre le formulaire C1 selon les formulaires publiés au Journal Officiel du 15 décembre 1999.
A2 - Objet du contrat:
A3 - Code d'identification univoque de l'intervention attribué par l'Autorité:
A4 - Données économiques
Lire
euro
Montant du contrat
Montant de l'acte de soumission ou de l'acte complémentaire
Montant de l'acte de soumission ou de l'acte complémentaire
Montant de l'acte de soumission ou de l'acte complémentaire
Montant de l'acte de soumission ou de l'acte complémentaire
Total
Nombre d'œuvres résultant de l'état final
A5 - Détails réussis et / ou conservés (2)
Dénomination :
Nature juridique
Code fiscal:
(2) S'il n'a pas encore été envoyé à l'Observatoire, joindre le formulaire C2 selon les formulaires publiés au Journal Officiel du 15 décembre 1999.
SECTE. B - Exécution des travaux:
éléments significatifs relatifs au comportement de l'entreprise
B1 - Certification de qualité
Oui
Non
1.1.
L'entreprise dispose-t-elle du système qualité de l'entreprise selon les normes UNI EN ISO 9000?
1.2.
L'entreprise possède-t-elle des éléments importants et interdépendants du système qualité de l'entreprise?
B2 - Coordination des sous-traitants
Oui
Non
2.1.
La coordination des sous-traitants a-t-elle été positive?
2.2.
La présence sur place des effectifs de la société exécutante et des sous-traitants est-elle considérée par le pouvoir adjudicateur comme proportionnelle aux actions sous-traitées?
B3 - Non-respect des lois et réglementations applicables
Oui
Non
3.1.
Le pouvoir adjudicateur a-t-il constaté et / ou critiqué le contractant pour le non-respect des dispositions légales ou réglementaires régissant le secteur?
B4 - Insuffisance économique et financière
Oui
NON
4.1.
Y a-t-il eu des épisodes ou des rapports lors de l'exécution des travaux mettant en évidence le non-paiement ou le retard dans le paiement par la société exécutante de sommes à verser, pour quelque raison que ce soit, à des tiers?
4.2.
Si oui, le non-paiement ou le retard dans le paiement des sommes à payer est imputable à:
rejet sans motivation
difficultés économiques et financières temporaires
difficultés économiques et financières importantes
difficultés économiques et financières structurelles
Oui
NON
Oui
NON
Oui
NON
Oui
NON
B5 - Conduite des affaires
Oui
Non
5.1.
Y a-t-il des faits qui démontrent une négligence de la part de l'entreprise ou une rupture de contrat?
5.2. Si oui, précisez lequel:
5.2.1.
Non-respect des dispositions des commandes de services par le maître d'œuvre et / ou le seul coordinateur
5.2.2.
Ralentissement important dans l'exécution des travaux et retard conséquent dans l'achèvement des travaux
5.2.3.
Utilisation de matériaux et de produits qui ne respectent pas entièrement les dimensions, la cohérence ou la qualité des spécifications dans les spécifications techniques
SI
NON
SI
NON
SI
NON
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
Exécution de travaux en dérogation partielle ou totale à ce qui est prévu dans le contrat
Mauvaise organisation du chantier par rapport aux dispositions du contrat et des documents visés aux articles 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1, du décret législatif n ° 494/96 et ses modifications ultérieures?
Manque de direction et d'assistance technique, également en termes de présence sur site?
Manque de coopération avec le maître d'ouvrage, afin de surmonter les difficultés technico-administratives survenues lors de la construction de l'ouvrage?
SI
NON
SI
NON
SI
NON
SI
NON
B6 - Effets sur le plan contractuel
6.1.
Le non-respect des lois et règlements en vigueur (B3), l'insuffisance économique et financière (B4) et le comportement de l'entreprise (B5) ont déterminé:
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
Une résiliation contractuelle en cas de dommage
Une évaluation discrétionnaire par le maître d'œuvre et une réduction conséquente de la comptabilité du prix prévu dans le contrat pour la transformation individuelle ou le matériau
L'application de la sanction prévue par le cahier des charges spécial pour retard d'exécution des obligations contractuelles
SI
NON
SI
NON
SI
NON
Données relatives au maître d'ouvrage
Vu la personne en charge de la procédure
Prénom
Prénom
Nom
Nom
Données
Données
Société
Société